Controversias sobre la ampliación de plazo en el marco de la obra pública

Autores

  • Leandro García Valdez Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas https://orcid.org/0000-0001-9466-4673

    Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima, Perú). Postgrado en Derecho Administrativo y Arbitraje por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Derecho de la Construcción, así como en Contratación con el Estado por ESAN, Graduate School of Business. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, Young International Arbitration Group e International. Árbitro. 
    Correo electrónico: leandro.garciaval@gmail.com.

DOI:

https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202301.002

Palavras-chave:

Contrataciones del Estado, Arbitraje, Obra Pública, Ampliación de plazo

Resumo

En el presente trabajo, el autor desarrolla una bitácora del estado de las controversias sobre ampliaciones de plazo en el marco de la obra pública. En primer lugar, expone los aspectos generales de dicho remedio legal. En segundo lugar, comenta las principales controversias suscitadas en los procesos arbitrales, a partir del contraste entre la posición que suelen tener algunas entidades públicas para denegar una ampliación de plazo, frente a lo regulado en la norma, lo desarrollado por la doctrina y lo resuelto en laudos. Ello con el objetivo de verificar el asidero de lo señalado por las entidades públicas.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Downloads

Publicado

2023-08-16

Como Citar

García Valdez, L. (2023). Controversias sobre la ampliación de plazo en el marco de la obra pública. IUS ET VERITAS, (66), 24–41. https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202301.002

Edição

n. 66 (2023): Derecho de la Construcción

Seção

Sección Principal

Licença

Creative Commons License
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.